У подрядчика есть право на приостановление выполнения работ по договору подряда в связи с невыполнением заказчиком встречных обязательств по договору.
Обязан ли подрядчик уведомить заказчика в письменной форме о приостановлении работ, если он принял такое решение?
В соответствии с п. 1 ст. 719 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту — ГК РФ) подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).
Согласно п. 2 ст. 328 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, в случае непредоставления обязанной стороной исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.
Из приведенных норм ГК РФ следует, что, по нашему мнению, при неуведомлении подрядчиком заказчика о приостановлении выполнения работ в письменной форме может возникнуть неопределенность в отношениях сторон, связанная с наличием или отсутствием факта приостановления работ. Такая неопределенность, в свою очередь, может повлечь возможные злоупотребления сторон своими правами
Во избежание неопределенности в отношениях сторон и возможных злоупотреблений правами подрядчик обязан предупредить заказчика в письменной форме о приостановлении выполнения работ по договору подряда. Обоснованность такого подхода подтверждается судебной практикой — например, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.05.2017 по Делу №А56-16332/2016.
Автор: А.А. Рудаков - юрисконсульт компании М-СТАЙЛ.